案情简介：买方责任导致加工人无法按期完工
2015年2月13日，甲公司与乙公司签订《电（扶）梯设备安装合同》，约定由甲公司（乙方）负责乙公司（甲方）购买的13台电梯的安装，安装费总价为683000元。付款规定：甲方在货到现场7天前，向乙方支付安装费总额的50%；如因甲方原因导致乙方不能及时安装，则从发货之日起六个月满，甲方即应支付合同规定的全部安装费。违约责任：如甲方未在约定的时间内按时支付合同相应款项时，乙方有权顺延工期，且甲方应向乙方支付延迟付款违约金，每延误一周，违约金为本合同延误部分的千分之五。
合同签订后，甲公司依照约定进场安装电梯，其中11台已装完毕。鉴于乙公司要求电梯门位置必须根据酒店房屋装修的尺寸进行安装，，甲公司提出电梯厅轿门系统与轿厢中心线偏心170㎜进行安装的方案，但该方案乙公司未予认可，致使二台观光电梯至今未安装完成。为此，甲公司在2016年1月17日停工，并将已安装完的11台电梯交付乙公司使用，尚未安装的电梯移交给乙公司。此后，因就安装费支付事宜协商未果，甲公司据此诉至法院要求甲公司支付安装费以及违约金。
法院判决：支付安装费
法院经审理认为，甲公司与乙公司签的《电（扶）梯设备买卖合同》及《电（扶）梯设备安装合同》均系双方当事人真实意思，未违反法律、行政法规的禁止性规定，为合法有效合同。双方《电（扶）梯设备买卖合同》已履行完毕，而《电（扶）梯设备安装合同》系甲公司按要求完成电梯设备的安装，乙公司支付安装费的合同，属承揽合同。根据承揽合同约定，因甲方（乙公司）原因导致乙方（甲公司）不能及时安装，则自电梯发货之日起满六个月，乙公司应支付合同规定的全部安装费。本案中，甲公司已部分履行合同，完成了11台电梯的安装，其余2台观光电梯按乙公司要求变更电梯门系统后，对安装方案也作了相应修改，但乙公司至今未确认该安装方案，造成其余2台天梯不能及时安装，其责任在于乙公司，故甲公司有权按照约定要求乙公司自电梯发货之日起满六个月，支付全部安装费。本案中，由于系乙公司的原因导致电梯不能及时安装，根据法律规定及合同的约定，甲公司有权顺延设备安装的期限。
律师说法：还能否要求支付费用
《中华人民共和国合同法》第二百五十七条规定：“承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限。”
本案中，甲公司与乙公司签订的《电（扶）梯设备安装合同》系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的禁止性规定，故为合法有效，双方当事人应当遵循诚实信用原则按照约定全面履行自己的义务。现乙公司不在规定时间内对安装方案提出意见，导致电梯不能及时安装，根据法律规定及合同的约定，甲公司有权顺延设备安装的期限。乙公司作为定作人，应履行协助义务，确定新的安装方案，以利于甲公司顺利进行安装。
以上就是关于“买方责任导致加工人无法按期完工 还能否要求支付费用”的案例简介，具体问题建议您咨询法邦网专业合同律师，以维护自身权益。
